大部分人在签署合同之后，都可以维护自己的法律权益，优质的合同一定是经过我们反复思考和修改后写出的，以下是顺风文档网小编精心为您推荐的机电安装合同5篇，供大家参考。
机电安装合同篇1
编号:在zh/ nm/lw 20xxno
内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装
工程施工合同
发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部
承 包 方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧
20xx年月日
发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲
方）
承包方（全称）： （简称：乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：
第一条 工程项目
一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。
二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧
三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。
四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。
五、工程范围及内容：
5.1给排水、采暖安装工程
给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。
1〉 给水系统
本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：
a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
b：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。
c：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；
d：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；
e：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；
f：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；
g：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；
h：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；
i：住宅部分户内卫生器具安装；
j：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。
2〉排水系统
本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：
a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
b：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；
c：屋面各机房排水管道、地漏安装；
d：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；
f：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；
g：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的`管道防腐、保温、防结露；
h：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；
i：管道安装、设备阀门、仪表安装；
j：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；
k：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；
l：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3〉雨水、空调冷凝水系统：
本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：
a：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；
b：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；
c：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
d：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；
e：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；
f：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；
g：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；
h：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。
j：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；
5〉热水系统：
本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： a：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；
b：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；
c：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；
d：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、
最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；
e：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；
f：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；
6〉采暖系统：
本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：
a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
b：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件（附件）安装；
c：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；
d：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；
e：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； f：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；
i：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；
5.2电气安装工程
1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：
本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：
1. 照明系统：
a：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各
机电安装合同篇2
_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及投标文件附录；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价的工程量清单；
（7）其他补充文件；
2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式：固定单价合同。
4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理：______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。
8．工程范围及工作内容：
工程范围为现有机电设备的`拆除和新机电设备的安装、调试。
（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。
10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kw·h。
13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。
14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。
15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16．争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。
（1）双方协商解决；
（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
发生争议后，乙方应保护好已完工程，并保持施工连续。除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，
（1）双方约定停止施工；
（2）法院要求停止施工。
17．已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。
甲方：_____________________乙方：____________________
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
单位地址：__________________单位地址：______________________
电话：_____________电话：______________________
传真：______________传真：_________________
邮政编码：_______邮政编码：_____________
开户银行：开户银行：____________________
账号：账号：_____________________
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
机电安装合同篇3
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：电站机电设备安装工程
二、工程地点：
三、工程内容：详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的.人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计图纸及招投标文件的技术要求。
2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、合同份数：
本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
甲方： 乙方：
法人代表（委托人）： 法人代表（委托人）：
联系电话： 联系电话：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
二oxx年x月x日
机电安装合同篇4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：
第二条工程地址：
第三条施工工期：
以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的.自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。
第四条承包方式及施工内容
第五条合同价款
该工程共计造价元（大写金额）。
第六条付款办法
第七条工程质量及验收
乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。
第八条施工安全
施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。
第九条违约责任
合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。
第十条合同生效及终止
本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。
第十一条解决纠纷方式
本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。
第十二条合同份数
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
机电安装合同篇5
出租方：(甲方)： 甘肃金辉达工贸有限公司
承租方：(乙方)：
为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：
一、机械设备、周转料具的概况：
1、名称：
2、规格：
3、型号：
4、数量：
5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。
二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：
1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。
2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。
三、租赁价： 元/月(不含税款) ，大写：四、租赁期限和租金结算方式：
1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。
2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金 作为履行本协议的保证金。
3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。
五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：
1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。
六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：
1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。
2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。
八、甲方的权利和义务
1、甲方权利：
1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。
2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。
3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。
2、甲方的.义务：
1)、为乙方提供性能良好的租赁物。
九、乙方的权利和义务：
1、乙方的权利：
1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。
2)、有权进行租赁物的安全管理。
2、乙方的义务：
1)、按时支付租金。
2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。
3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。
4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。
十、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。
2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。
2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。
5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。 十一、争议的解决：
有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。
十二、其它：
1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
出租方(甲方)：甘肃金辉达
承租方(乙方)：
工贸有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址：xx
电话：
电话：
年 月 日
会计实习心得体会最新模板相关文章：
