顺风文档网 >申请书

开荒保洁合同7篇

为了在工作或生活中维护自己的权益,我们一定要学会制定合同,大家在签署合同的时候,一定要将合同中的内容了解透彻,顺风文档网小编今天就为您带来了开荒保洁合同7篇,相信一定会对你有所帮助。

开荒保洁合同7篇

开荒保洁合同篇1

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经双方友好协商,甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁,相关事宜约定如下:

一、工程概况

1、工地名称:

2、位置:

3、建筑面积:㎡。

二、工程内容

擦拭玻璃,清理灰尘,表面养护,清洗地面,厨厕除污消毒,装修痕迹清理等(不含墙面和棚顶)。

1、擦玻璃

使用玻璃刮,抹水器,无泡玻璃水,强力清洗剂,彻底清除污垢(包括窗框清理,保护膜的清理,窗户缝的吸尘,一些顽固的水泥点胶质去除),药水中有防静电成分,经擦拭过的玻璃、窗框晶莹光亮,不沾灰。

2、全面清理灰尘

使用大功率真空吸尘器,将所有墙面、台面、暖气罩内、装饰吊顶、各种橱柜、纱窗、灯具等易附灰尘的材料,用品,家具表面擦拭。

3、洗地面

地砖表面使用洗地机进行处理,真空吸水机清理,使地面清洁更显光泽。

4、厕除污消毒

使用酸性清洗剂、消毒剂等专业药剂进行处理,使厕所内各种设备洁净光亮,更易护理。

5、装修痕迹的清理

针对装修后遗留的漆点、胶迹、涂料点、水泥块、铅笔痕迹使用清洁球、专业铲刀、除胶剂、稀释等专用药剂进行细微处理。

6、打蜡处理

对不耐磨损的地坪材料进行打蜡处,延长使用寿命,起到防划防静电的作用。

三、验收标准

1、玻璃的标准

目视无水痕、无手印、无污渍、光亮洁净。

2、卫生间的标准

墙体无色差、无明显污渍、无涂料点、无胶,洁具洁净光亮、不锈钢管件光亮洁,地面无死角、无遗漏、无异味。

2、门及框标准

无胶渍、无漆点、触摸光滑、有光泽,门沿上无尘土。

4、地面的标准

木地板无胶渍、洁净,瓷砖无尘土、无漆点、无水泥渍、有光,石材无污渍、无胶点、光泽度高。

四、工程方式及价格

包工包料,开荒面积预计㎡,共计人民币__________(元)。

最终工程结算按实际清洁面积结算,清洁项目按实际完成项目确定。

五、工程工期

分两次,第一次自20____年____月____日起至20____年____月____日止天工期,第二次20____年____月____日起至___年____月____日止天.若遇甲方的原因及其他原因(包括自然因素)造成清洗工程误工或不能施工的,工期将顺延。

六、甲方的义务和权利

1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。

2、甲方免费提供给乙方存放工具库房。

3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方要配合,否则造成的损失及后果由甲方自行负责。

4、乙方应严格执行甲方的安全规定,否则甲方有权进行处。

七、乙方的义务权利

1、乙方为本清洁工程直接施工方,负责现场管理,不得将本工程转包给其它单位进行。

2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电,遵守甲方管理规定,服从甲方监督管理。

3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

八、付款方式

1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天,甲方应按清洁工程总价的`50 %预付工程款给乙方,以保证工程所用的材料、工人生活费。

2、清洁工程完成80%,甲方应预付给乙方工程款总价的80%(包括前面的预付款在内);余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后,甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。

3、付款方式为:乙方提供发票给甲方,甲方以转账方式支付。

4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项,甲方应支付给乙方3%的滞纳金。

九、其它事项

1、清洁后的第二次污染(装修改建、修补)乙方不负责再清洁;如有需要时,甲方应另行计费给乙方。

2、工程完工后,由甲、乙双方共同验收,若清洁工程完工乙方通知甲方验收,甲方两天后不验收视为清洁工程合格。验收标准为:目视无明显污迹。

3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(签章)乙方:(签章)

___年____月____日

开荒保洁合同篇2

甲方:安顺黔中投资有限公司 乙方:郭建雄 甲乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供开荒保洁服务达成以下协议:

一.服务的内容和要求

1.乙方为甲方提供开荒保洁服务的地址为:中华东路惠民房开保障房二楼

2.乙方为甲方提供开荒保洁服务的范围为: 整体展厅地面开荒保洁、外墙铝朔板、玻璃幕、二楼整体地面、办公室玻璃、二楼整体地面、办公室玻璃、室内铝朔板柱子。

3.服务标准为:感官质量评定好良好,并通过竣工验收。

4.乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

二:.甲方的权利和义务

1.按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

2.确保乙方提供服务时,不得有阻碍乙方正常服务的行为。

3.指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的开荒清洁工作。

4.负责免费提供乙方开荒清洁工作所需的水电的正常供应,以保证乙方工作的顺利进行。

三.乙方的权利和义务

1.按本合同的要求,准时到达作业现场,按时完成服务工作。

2..积极与甲方协调、配合,并根据甲方的要求,不断改进、提高清洗服务质量。

3. 乙方人员安全由乙方负责,如出现人员伤亡情况完全由乙方负责。

四.合同金额及付款方式

1.工程总款项

柒仟陆佰元整(7600元整)。

2.付款方式:乙方工程结束后并且通过验收合格后,乙方提供正规等价发票,由甲方项目负责人确认后三日内以现金或转账方式付清总款项柒仟陆佰元整(7600元整)。

五.安全责任

1.如因乙方施工过程中造成甲方物品出现损坏,乙方全部赔偿。

2.乙方工作人员在施工过程中,受伤、事故由乙方负责。

甲方: 乙方:

日期: 日期

开荒保洁合同篇3

甲方(发包方):

法定地址:

法定代表人:

乙方(承包方):

住址:

身份证号:

经甲﹑乙双方友好协商,就将位于的开荒保洁工程承包给乙方施工达成如下协议,以资共同遵守。

一﹑承包工程慨况:

1、工程地点:

2、工程名称:内开荒保洁。

3、施工范围:

4、室内开荒保洁施工面积:约平方米。(按实际开荒面积为准)

5、室内开荒保洁单价:¥元/平米。

二、承包期限:

自___年____月____日至___年____月____日。

(若遇特殊情况(停水、停电)以及甲方要求暂时停工等所造成不能施工,工期顺延)。

三、合同价款、结算方式:

1、本合同总计人民币:元整。 (按实际开荒面积为准)

2、全部工程完成后,经甲方验收合格后付清全部合同款。

四、开荒标准和验收要求:

1、本合同保洁范围包括本合同项下施工范围内的所有区域内的公共区域:(等),验收标准为甲方通过补充协议确定的开荒标准。

2、乙方开荒工作完成后,甲方在二个工作日内一次性验收,否则所造成的第二次污染由甲方负责;

3、乙方承诺在保洁工作中不对室内外的.所有设施设备造成损坏,如因乙方的原因造成物品损坏,由乙方负责赔偿损失。

4、乙方在开荒保洁中,应佩戴甲方发放的施工证件,并按甲方指定路线进出施工现场。

五、双方的权利和义务:

1、甲方负责为乙方提供水、电及施工便利条件,配合乙方对每道工序进行严格检查。

2、甲方有权对乙方人员的违规行为进行管理,并对乙方保洁工艺进行监督检查。

3、如乙方保洁标准未能达到验收标准,甲方有权要求乙方限期整改,如限期整改后仍未达到标准,乙方同意接受甲方给予的警告或处罚。

4、乙方在施工过程中,对于甲方的物品造成的各种损坏,乙方应照价赔偿,乙方在施工过程中出现的任何安全事故、各方人身、财产损害均由乙方承担,与甲方无关。

5、乙方人员在工作时间和工作区域内,应遵守甲方的各项管理制度。

六、争议的解决

在合同的履行期间,双方当事人如果发生纠纷,应本着互谅互让的原则协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权人民法院提起诉讼。

七、其他

1、未尽事宜,由双方协商补充。合同附件均作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

2、本合同一式四份,双方各持两份。甲乙双方签字、盖章后生效。

备注:

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

盖章:盖章:

签约日期:签约日期:

开荒保洁合同篇4

汉嘉国际社区二期开荒保洁服务合同

甲方:浙江汉嘉房地产开发有限公司 乙方:成都银林物业有限公司 丙方;成都天勤保洁服务有限公司

甲、乙、丙三方本着平等互利的原则,通过友好协商,就丙方为甲方、乙方提供 汉嘉国际社区二期 开荒清洁服务事宜,达成以下协议:

一、工程地点:新都新城区川音旁

二、工程内容:二期共八幢公共楼道、园区路面、地下室及夹层、甲方指定的公区总坪等配套设施设备相关区域的开荒保洁。

三、工程期限:计划八天 四、工程价款(包工包料):

总工程价:人民币元,大写: 元整。

1、单元楼道部分:按照建筑面积计算,单价:2.2 元/㎡×按实际清洁面计算。

2、地面总坪:按照建筑面积计算,单价:1.4 /㎡×按实际清洁面计算。 3、地下停车场及夹层:单价: 1.6元/㎡×按实际清洁面计算。 五、付款方式:

甲方在丙方按期全部完工并经甲、乙双方验收合格后7个工作日内向丙方一次性全额支付开荒服务费用。

六、甲、乙双方责任:

1、为丙方提供清洁用电、用水; 2、对丙方施工进行监督、验收;

3、按照双方约定支付工程款项。 七、丙方责任:

1、严格按甲方制定的标准进行规范化操作,按时、保质完成工作内容; 2、严禁使用强腐蚀性或其他对人体、墙皮、地面等设施造成损害的原材料;

3、丙方有义务在清洁施工前对甲、乙方客户的设施设备和房屋(含中空玻璃、门窗等)进行必要的`检查,若发现有损坏或划伤须及时向相关人员证实;施工过程中如因丙方原因对甲方或甲方客户的设施设备和房屋(含中空玻璃、门窗等)造成损坏或划伤,丙方须照价赔偿;

4、严格遵守安全生产相关法规制度,丙方对施工安全承担全部责任,包括人员、工机具、原材料及作业过程安全;

5、严格遵守小区各项管理规定,丙方工作人员须统一着装和标识,统一门口进出,不得在工作区域与其他施工单位人员发生口角和打架等治安事件。

八、工程验收标准:

工程验收按照附件《开荒保洁验收标准》执行,附件与合同具有同等法律效力。

九、丙方保洁完成部分经甲方验收不合格的须立即组织整改。如果经整改仍然达不到验收标准的,甲方按每处50元标准从开荒保洁费用中扣除。

十、本合同执行过程中,甲乙丙三方发生分歧时应通过双方友好协商予以解决,协商不能达成一致时,在合同履行所在地人民法院提起诉讼。

十一、未尽事宜双方另行协商以补充协议予以明确,具有同等法律效力。 十二、合同双方负有对本合同条款保密的义务,不得向任何第三方泄漏合同内容,否则,泄漏方将承担合同价款20%的违约金。

十三、本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各执壹份,具有同等法律效力。 附件:开荒保洁验收标准

甲方: 乙方: 丙方:

代表人: 代表人: 代表人:

年月日 年月日 年月日

合同附件:

开荒保洁验收标准

开荒保洁合同篇5

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,确定由乙方承包华润中央公园a3地块1.1期开荒保洁 业务。为规范双方的权利义务,保障双方合法权益,特订立本协议。

第一条 承包方式:采用包干制,即由乙方包人工、包材料、包工具设备的方式。 第二条 开荒范围: 第三条 清洁标准及要求: 1、清洁标准 详见附件一、附件二 2、清洁要求

采用环保、无污染、无腐蚀性清洁物料和合适的工具,在保证清洁效果的同时对清洁对象、周边绿化无损坏。

第四条 工期、费用及付款方式:

1、 清洁开荒工期为根据地产要求进场时间确保在四日内完成开荒作业标准,乙方每天进场开荒的人数应根据进度要求安排人员 。达不到进度要求时,乙方应采取增派人员或安排加班等方式确保满足进度要求。

2、 乙方应在签订此合同后 2 工作日,拟定开荒计划和人员安排,经甲方确定后实施。 3、 此次清洁开荒单价为元/平米,总费用为大写人民币: (小写:元)。该费用包含人工(含食宿)、材料、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。

4、 乙方清洁完毕并经甲方验收合格后,向甲方提供正规发票,甲方在收到发票后 30 个工作日内以转账或支票方式付清款项。

第五条 甲方的权利义务:

1、 免费为乙方提供清洁开荒用水电。

2、 免费提供指定场所供乙方堆放清洁工具和物料。

3、 委派管理人员配合乙方清洁开荒,乙方清洁完成后,及时进行验收、确认。 4、 维护现场秩序,控制外来人员、施工人员进入已清洁区域,避免二次污染。

5、 有权监督乙方开荒进度、清洁质量、安全防护措施落实情况等,如发现乙方清洁质量不合格或存在安全隐患,有权要求乙方返工或停工整改,由此造成的损失由乙方承担。

6、 该承包项目全部验收合格后,及时按合同约定向乙方支付承包费用。 第六条 乙方的权利义务:

1、 指定一名负责人负责现场管理,现场负责人姓名: ,联系电话: ;现场负责人

如有变更,应提前3日书面通知甲方。

2、 选派身体健康、素质良好的清洁人员进驻现场作业,每10名左右清洁人员配置1名组长,并为作业人员购买工伤、人身意外等保险(保额为当地上限);乙方相关资质、保险单等应真实、有效,并将复印件提交甲方备案。

3、 乙方应对员工进行安全生产教育和工作技能、服务意识的培训,确保安全和质量;因乙方原因造成的任何人身伤亡和财产损失事故,均由乙方承担全部责任。

4、 乙方应教育、监督员工遵纪守法,遵守甲方各项管理制度,服从甲方现场管理人员的检查。 5、 为清洁人员配置统一工装、工牌,制定落实清洁开荒节水、节电措施。

6、 清洁开荒前,派员全程参与甲方与开发商房屋交接工作,共同对房屋内易损设施(如玻璃、栏杆、不锈钢、报警器等)完好情况进行确认,如有损坏、缺失由开发商负责修复;乙方开荒期间出现的设施损坏或缺失,由乙方负责修复或由甲方联系施工单位修复,费用由乙方承担(能证明非乙方造成的除外)。

7、 甲方发现清洁质量不达标时,乙方应免费进行返工,直至达到标准。 第七条 违约责任:

1、 乙方提供的作业资质、保险单等证照如有虚假或失效,乙方应按合同总价的 10 %向甲方支付违约金。

2、 清洁开荒过程中,乙方及乙方员工如有下列行为之一,乙方应按每次100 元向甲方支付违约金: a、不服从甲方现场管理人员合理工作安排与调度的; b、乙方人员有坐岗、消极待岗等行为的;

c、乙方人员有不按规定着装、不按正常流程进行清洁作业的;

d、乙方人员违规操作,损坏物品、设施设备的(同时还应赔偿由此造成的直接及间接损失); e、验收中发现的不合格情况,不能在规定时间内整改完毕的; f、在每天开荒结束时,未按要求关闭门窗、水电的;

g、交付验房时,客户发现房内有严重脏污的(证实是施工单位或其他人员破坏的除外)。

3、 如乙方未在合同规定进场后规定的时间内完成,乙方应按每人日 300 元向甲方支付违约金。 4、 在开荒过程中,由于乙方人员数量、工作质量与工作进度达不到事先约定的要求,由甲方增派甲方人员支援开荒作业时,乙方须承担甲方增派人员 5 %的.费用,并从本合同总价中扣除。

5、 乙方因自身原因提前退场的,需向甲方赔偿等同于本合同总价的 10 %作为违约金,乙方退场前已完成的工作甲方不予支付费用。

6、 甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、娱乐性招待、金钱或其他形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员的行为,否则,甲方视为乙方违约,并有权追究责任直至解除本合同。

第八条 其它事项:

1、 未尽事宜由双方协商解决,并可签订补充协议,协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、 如遇不可抗力致使本合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。

3、 本合同共 6 页,一式 肆 份,甲方执叁份,乙方执 壹 份,自双方签字盖章之日起生效。

附:清洁开荒质量标准

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表(签名): 代表(签名):

签订日期:年 月 日

签订日期:年 月 日

毛坯房开荒保洁验收标准

楼栋号: 号楼 单元

物业确认:

保洁公司确认:

年 月 日

公共区域开荒保洁标准

物业确认: 保洁公司确认:

年 月 日

开荒保洁合同篇6

甲方: 乙方:_______保洁公司

地址: 地址:

邮编: 邮编:

联系人: 联系人:

联系电话: 联系电话

甲乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议:

第一章:服务的内容和要求

第一款:乙方为甲方提供保洁服务的地址为:

第二款:乙方为甲方提供保洁服务的范围为: 室内开荒保洁(不包括乳胶漆墙面、顶棚):设备饰面的清洗保洁,固定家具及门口避风阁与台阶。

第三款:服务标准为:观感质量评定良好,并通过竣工验收。

第四款:工期为_____,自____年 __月__日至____年__月__日止,为期___天。

第五款:乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

第二章:甲方的'权利和义务

第一款:按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

第二款:确保乙方提供服务时,不得有阻碍乙方正常服务的行为。

第三款:指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

第四款:负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应,以保证乙方工作的顺利进行。

第三章:乙方的权利和义务

第一款:按本合同的要求,准时到达作业现场,按时完成服务工作。

第二款:负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育,并教育服务人员遵守甲方的各项规章制度。

第三款:积极与甲方协调、配合,并根据甲方的要求,不断改进、提高清洗服务质量。

第四章:合同金额及付款方式

第一款:暂估合计金额: 。

第二款:付款方式:现金(按建筑面积每平方 元,按实际建筑面积结算)

第三款:付款方式:乙方工程结束并通过验收后,由甲方项目负责人确认后当日内付清。

第四款:合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付,不在以上服务费金额之内,在服务工作完成后予以结清。

第五章:违约责任

第一款:如因甲方原因造成乙方工作时间延长,乙方将按每日合同总将按每日合同总额的3%收取损失费

第二款:如因乙方施工过程中造成甲方物品出现损坏,乙方全部赔偿。

第三款:如因乙方原因,造成施工工期延长,甲方将按每日合同总将按每日合同总额的3%扣除服务费。额的3%扣除服务费。

第六章:免责条款

第一款:因不可抗力导致本合同不能履行时,双方互不承担违约责任。

第二款:在不可抗力消除后,双方继续履行本合同。

第七章:未尽事宜及争议的解决

第一款:本合同必须由双方法定代表人签字,并加盖公章。

第二款:本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三款:本合同履行过程中如有争议,由双方协商解决,协商未果,均可向人民法院起诉。

第四款:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:______保洁有限公司

法定代表人: 法定代表人:

盖章: 盖章:

日期: 日期

开荒保洁合同篇7

甲方:

乙方:

为提升**小区的物业品质,体现开发商“业主至上”的开发理念,保证*组团房产品的顺利交付。**要求**物业服务中心对小区*组团**幢的室内进行开荒保洁包括(公共楼道、地下储藏间、非机动车库、社区用房、电梯轿厢、地下室各管道、桥架、水表间、电表箱、风机房、电梯机房等)。

一、开荒保洁工作内容及标准:

1、单元户内进户门清洗:无水渍、无灰尘、无胶(有保护膜除外);

2、单元户内水泥地坪拖抹:无灰尘、无杂物;

3、单元户内各设施清擦:无灰尘、干净(包含固定玻璃外侧清洁);

4、楼道地坪清拖:无水泥、无杂物、无灰尘、干净;

5、单元大堂地砖清洗:无灰尘、无水泥、光亮;

6、楼道各设施清擦(包括消防栓、门、灯、开关、扶手、墙面等):无灰尘、无水泥、无杂物、干净、无小广告、无油渍;

7、各种管道:表面无灰尘、无水泥、无油渍;

8、地下室地面墙面:表面无灰尘、无水泥、光亮;

9、水表间、风机房:无灰尘、清洁、无异味、无蚊虫。

二、开荒保洁人数及时间安排:

1、作业人数:25人左右; 2、作业时间:5月7日— 5月22日。

三、开荒保洁面积及收费标准:

1、**幢(住宅面积)+地下建筑面积+公共建筑面积=27462.68㎡。*楼9975.04㎡(住宅面积:8622.98㎡,商业面积:283.82㎡,非机动车库、社区用房面积:1068.24㎡);*楼9264.15㎡(住宅面积:7940.55㎡,商业面积:698.31㎡,非机动车库等其他面积:625.29㎡);*楼8223.49㎡(住宅面积:7674.00㎡,非机动车库等其他面积:549.49㎡)。

2、费用按建筑面积2.40元/㎡(包干)计算:27462.68㎡

四、付款方式:协议签订生效后3日内支付乙方前期开荒保洁工具购置费用:¥10000元,大写:壹万元整,待甲方验收完成后支付余下:¥62127.00元,大写:陆万贰仟壹佰贰拾柒元整。

五、双方权利和义务:

1、甲方有权监督和管理乙方的开荒保洁工作,对开荒保洁工作的'不足之处有权当面指正,并督促其整改。

2、开荒保洁工作结束后,甲方可委派代表进行现场验收。

3、甲方有义务提供开荒保洁工作应具备的条件:保证通电、通水,协助物业服务中心向施工单位收缴所有进户门钥匙等。

4、甲方负责清理完楼道内施工单位遗留的建筑垃圾。

5、乙方有义务配合甲方的监督和检查,并应甲方要求整改到位。

6、乙方严格按照安全操作规程执行,协议工作期内的一切安全责任均由乙方承担,与甲方无关。

7、本协议执行期间,若遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

8、本协议在履行中如发生争议,双方协商解决,若协商不成时,可提请项目所在地人民法院裁决。

9、本协议一式二份,由甲乙方双各持一份,具同等法律效力,本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

甲方:** 乙方:**

日期: 年月日 日期: 年 月日

会计实习心得体会最新模板相关文章:

保洁月工作计划范文7篇

物业保洁月工作计划范文7篇

小区保洁主管工作计划7篇

2023保洁工作总结优质7篇

2023保洁员工作计划通用7篇

河涌保洁工作计划推荐7篇

保洁员工作计划最新7篇

保洁半年度工作总结7篇

保洁主管的月工作总结7篇

2023保洁的工作总结模板7篇

    相关推荐

    热门推荐

    点击加载更多
    32
    c
    95317

    联系客服

    微信号:fanwen9944
    点击此处复制微信号

    客服在线时间:
    星期一至星期五 8:30~12:30 14:00~18:00

    如有疑问,扫码添加客服微信,
    问题+截图进行提问,客服会第一时间答复。